מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה שכנגד בגין אי תשלום עבור מערכת חלונות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בתביעה העיקרית, לאחר תקונה, מבקשים התובעים (להלן: "המוכרים" או "זגורי") לחייב את הנתבעים (להלן: "הקונים" או "טוטמה") לשלם להם את יתרת התמורה עבור הבית בסך של 200,000 ₪ שלא שולמה וכן פיצויים מוסכמים בסך 140,000 ₪ בשל הפרת ההסכם באי תשלום מלוא התמורה, וכן הוצאות נילוות, כך שהתביעה הועמדה על סך של 400,000 ש"ח. בתביעה שכנגד, לאחר תקונה, מבקשים טוטמה לחייב את זגורי בפצוי המוסכם בעסקת רכישת הבית שכן לטענתם זגורי הם שהפרו את הסכם המכר בעיקר באי גילוי חריגות בנייה המונעות את רישום הזכויות על שם טוטמה.
בשל כך זכאים טוטמה לסכומים הבאים: הפצוי המוסכם בהסכם החנות – 63,000 ₪ (בתביעה נטען לסך של 42,000 ₪) הפחתת שווי החנות בשל אי ההתאמה – 42,000 ₪ הפסד חלק מדמי השכירות בשל העידר המחסן – 78,372 ₪ (בתביעה נטען ל-33,600 ₪) הפסד דמי שכירות של חודש עקב העידר חלונות חסיני התפרצות – 5,000 ₪ סדר הדיון בטענות בסופו של יום, מתוך בליל הטענות שהועלו ע"י טוטמה, השאלה העיקרית שיש לבררה בהליך זה הנה: האם זגורי ידעו אודות חריגות הבנייה בנכס קודם לעריכת הסכם המכר? באם כן – הרי שאי גילויין מהוה הפרה ברורה של הסכם המכר.
כך גם בהישאלו על הפריט של מילוי בריכת המים טען בתחילה כי צריך היה לרוקן את מים שזגורי השאירו בבריכה מאחר ואלו היו מזוהמים (ולפיכך דרש החזר עלות מילוי המים) אולם מיד לאחר מכן ציין כי שילם עבור נקיון המים, ולפיכך לא ברור כיצד יכול לזקוף את שתי ההוצאות הללו על המוכר? גם לענין חשבון החשמל שהוא דרש כי זגורי ישיב לו את התשלום, אישר טוטמה כי חלק מהתקופה הכלולה בחשבון הנה עבור חודש 7/09, לאחר מסירת החזקה, אולם למרות זאת הוא סבר כי זגורי חייב בתשלום מאחר והבית לא הועבר לבעלותו (עמ' 56 שורות 17-18), תשובה תמוהה בהיתחשב בכך שחשמל משולם עבור צריכה, וברי כי זגורי כבר לא עשה שימוש בחשמל בנכס לאחר המסירה!! אין בכוונתי לעבור פריט פריט מתוך הרשימה, אולם אציין כי חלק קטן בלבד מתוכם אכן יש לראות בהם ליקויים/חוסרים שהוכחו, כאשר ברי כי רכישת מיטה זוגית חדשה מקום בו רשימת התכולה כללה מיטה זוגית ולא הובאה כל ראיה לליקוי כלשהוא שנפל בה, או רכישת כסוי לבריכה (שלא נרכש) אשר לא הוכח כי הנה חלק מרשימת התכולה או תיקון מערכות שונות, מבלי שהוכח שבוצע תיקון בפועל, ודאי שאינו מזכה בפצוי.
...
לסיכום משהגענו לסוף מסענו בהליך ממושך זה ולאור כל האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: תביעת זגורי כנגד טוטמה נדחית על כל חלקיה, עם כי נקבע כעובדה כי טוטמה לא שילם את מלוא התמורה ונותרה יתרה בסך של 200,000 ₪ שתשלומה עוכב על ידו כדין בשל אי המצאת מלוא האישורים הנדרשים לצורך העברת הזכויות בנכס.
אינני מחייבת את זגורי בתשלום מלוא הסכומים לטוטמה שכן אני סבורה כי בהתאם לאופן העלאת הטענות ע"י טוטמה בכתבי טענותיו, ומאחר וקבעתי חלק מהפיצוי על סמך ההנחה כי ניתן להסדיר בעתיד את חריגות הבניה (הנחה המבליעה גם את האפשרות שניתן יהא להעביר את הזכויות ע"ש טוטמה בעתיד), אינני סבורה כי יש לפסוק לטוטמה את סכומי הפיצוי בהתעלם מאי תשלום יתרת התמורה.
משכך אני קובעת כדלקמן: הפיצוי המוסכם וזה שנפסק בגין הליקויים בנכס (סעיפים א+ ב לעיל - 145,710 ₪) מקוזזים כנגד יתרת התמורה, כך שטוטמה נשאר חייב בתשלום הסך של 54,290 ₪ נכון ליום 15.4.12 (מועד הגשת התביעה המתוקנת), סכום אשר יהא עליו לשלם לזגורי בעת שניתן יהא להעביר את רישום הזכויות בנכס מזגורי לטוטמה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בהחלטתי מיום 13.3.2022 ציינתי כי הנתבעת לא שילמה כל אגרה בגין כתב התביעה שכנגד (שנטען בהמשך לכתב ההגנה ולא כמסמך נפרד).
בכתב הגנתה ובסיכומיה טוענת הנתבעת כי התובעת גרמה לעיכוב העבודה ב-113 ימים, אשר יצרו עיכוב מיצטבר של 129 ימים בהשלמת העבודות בפרויקט (סעיף 130 לסיכומי הנתבעת) לפי הפרוט הבא: עיכוב של 21 ימים בהטמנת צובר גז ומיכל אשפה שלא ניתן להטמין אלא לאחר פירוק הפיגומים וניקוי השטח; עיכוב של 45 ימים בהשלמת עבודות הפיתוח (שניתן לבצע רק לאחר הטמנת צובר הגז ומיכל האשפה); עיכוב של 14 ימים בהשלמת עבודות התקנת מוצרי פנים בדירות (חלונות, דלתות, מערכת סולרית, איטום גג ועוד); עיכוב של 7 ימים בהשלמת עבודות חפוי האבן; עיכוב בהשלמת העבודות הדרושות לצורך קבלת טופס איכלוס וקבלת טופס איכלוס באיחור של 9 חודשים; עיכוב בהשלמת עבודות האלומיניום למשך שישה חודשים; פיצוי לדיירים בגין איחור במסירת החזקה בדירות – 530,888 ₪; תשלום תקורות בגין ימי העיכוב בסך 892,125 ₪ כשכר עובדים; תשלום תקורות נוספות בסך 129,285 ₪ לצורך תשלום עבור ציוד ושונות; השבת תמורה ששילמה לתובעת בגין 511 מיטות שחוייבו ביתר – סך 65,766 ₪.
...
ו – סופו של דבר מורם מהאמור עד כה כי התביעה מתקבלת בחלקה והתביעה שכנגד נדחית.
הנתבעת תשלם לתובעת את יתרת התמורה החוזית בסך 194,527 ₪.
כן תשלם הנתבעת לתובעת החזר הוצאותיה בסך 7,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 25,000 ₪.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בהן, תריס כניסה לחניה לקוי; מסגרות אלומיניום לחלונות שאינן תואמות את אשר הוזמן ואינן עמידות במים; שער כניסה להולכי רגל בעל ליקוים אשר תוקנו על חשבונה; סדקים בחומות הבית; ליקוים במערכת החשמל אשר תוקנו על ידה משום שהיוו סיכון לבני הבית; רטיבות בתקרות הבית; אי התקנת דלתות על אף הנידרש בהסכם.
על כן, טענה המבקשת כי על המשיב לפצות אותה בגין עלויות תיקון הליקויים שנותרו, בגין תשלום עבור עלות דו"ח ליקויים שערך מהנדס מטעמה וכן בקנס בגין הפרת ההסכם, סך כולל של 51,431 ₪.
באשר לתשלום מטעם המבקשת, טען המשיב כי המבקשת שילמה לו סך של 83,183 ₪, ומשכך הגיש תביעה שכנגד בה דרש כי המבקשת תשלם את יתרת התמורה הקבועה בהסכם.
...
לאחר חישוב, הגיע בית משפט קמא למסקנה כי "לאחר הפחתת סכומים אלו מהתמורה המלאה בגין העבודה, נותר לתובעת חוב בסך 37,917 ₪ בקיזוז החיובים של הנתבע לתובעת מכוח פסק דין זה ... ". אם כן, בית משפט קמא קיבל את התביעה העיקרית, וגם קיבל את התביעה שכנגד, ואז קיזז ביניהם.
סיכומו של דבר, לאחר עיון, עלה שבית המשפט ביצע ניתוח עובדתי מדוייק והתייחס לכלל טענותיהם של הצדדים.
התוצאה היא אפוא, שהבקשה למתן רשות ערעור התקבלה ביחס לעילה אחת בלבד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעים ציינו כי יתרת חובם של הנתבעים הוא ע"פ הפרוט שלהלן: חוב (כולל מע"מ) בגין אי תשלום דמי שכירות (פס"ד חלקי ביום 31/5/21) - 126,900 ₪ פיצוי בגין אי פינוי המושכר במועד - 125,000 ₪ חוב לתאגיד המים (התובעים ויתרו על רכיב זה בדיון מיום 10/11/21 - 73,071 ₪ נזקים למושכר ואי השבת המצב לקדמותו (מתוך סכום זה חויבה כבר הנתבעת 1 בפסק דין חלקי בסך של 15,000 ₪) - 735,000 ₪ ====== סה"כ - 1,059,971 ₪ מתוך רכיבי התביעה דלעיל יש להפחית כאמור הסכומים הבאים: דמי השכירות, בגינם ניתן פסק דין חלקי ביום 31/5/2021 - 126,900 ₪ חלק מהנזקים למושכר, בגינם ניתן פסק דין חלקי לאור הודאת הנתבעת 1 בה העריכה את הקף הנזקים בסך של 15,000 ₪ - 15,000 ₪ ====== סה"כ - 141,900 ₪ השאלות בהן יש להכריע בתביעה העיקרית מכל האמור לעיל עולה שביחס לתביעה העיקרית יש להכריע בשניים: ראשית – הכרעה ביחס לפצוי כספי בסך של 845,000 ₪ המחולק לשני רכיבים: רכיב פיצוי בגין אי פינוי המושכר במועד (125,000 ₪); רכיב פיצוי בגין נזקים למושכר (סך של 735,000 ₪ בנכוי 15,000 ₪ שכבר נפסקו).
הנתבעת 1 עתרה בתביעה שכנגד לפצוי כספי בסך של 831,412 ₪, כמפורט להלן: פיצוי בגין תשלום ארנונה בשל בסך 370,000 ₪ שטח תפוס - 370,000 ₪ פיצוי ללא הוכחת נזק בגין פגיעה במוניטין ופגיעה בהכנסות - 100,000 ₪ פיצוי בגין השבחת הנכס והשקעה ממונית - 403,527 ₪ פיצוי בגין עגמת נפש לאורגנים של הנתבעת 1 - 100,000 ₪ ניכוי בגין דמי שכירות לחמישה חודשים אשר לא שולמו (בגינם ניתן פס"ד חלקי) - (126,900) ₪ ניכוי בגין שינויים והחזרת הנכס לקדמותו (בגינם ניתן פס"ד חלקי) - (15,215) ===== סה"כ - 831,412 חלק שני – טענות הצדדים בתביעה ובתביעה שכנגד טענות התובעים בתביעה העיקרית התובעים הפנו לשורה של הסכמי שכירות לתקופה שהחלה בשנת 2004 והסתיימה ביום 31/12/2019.
וכך למשל, לא הוחזרו על ידה חלונות עגולים שהיו משני צידי גרם המדריגות במושכר; לא נאטמו פתחים שנפערו בקירות לטובת מזגנים ומתקנים אחרים; לא הושבו דלתות שפורקו; לא פורקו קירות גבס ומערכת המיזוג; לא הוסרה צנרת ( גז מים וביוב), שלטים, אקווריום שניבנה, סככות שלא פורקו, תקרה אקוסטית, צנרת מיזוג אוויר מסיבית שהותקנה, חלונות שנאטמו, פתחי דלת שנאטמו, מתקן קליטת אדים מנדף ומפריד שומנים, פינוי מבנה דמוי "אח", פירוק קולט אדים וצנרת מחוברת, פירוק גדר עץ, פירוק משטחי בטון ועוד.
טענות הנתבעת 1 כתובעת בתביעה שכנגד (לצורך הנוחות, התובעת שכנגד תכונה עדיין: "הנתבעת 1") הנתבעת 1 הגיש התביעה שכנגד בדרישה להשבת כספים אשר שולמו על ידה בעודף ובנגוד לדין, הן עבור תשלומים לעירייה והן עבור השבחת הנכס; עוד עתרה הנתבעת 1 לפצוי בגין שימוש אסור בשמה המסחרי ובפגיעה בשמה הטוב; בנוסף עתר הנתבעת 1 לפצוי בגין עוגמת נפש שניגרם למנהליה (האורגנים) הגם שאלה כלל לא הגישו תביעה.
...
אני מחייב את הנתבעים 2 ו-3, ביחד ולחוד, בסך של 160,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 31/5/2020 ועד מועד התשלום בפועל.
התביעה שכנגד נדחית.
אני מחייב את הנתבעים 1, 2 ו-3 ביחד ולחוד בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כן טוענת התובעת כי יש לחייב את הנתבעים בסכום של 175,000 ₪ כולל מע"מ בגין תקורות שהשקיעה התובעת עקב עיכובים בעבודות שלה שנגרמו על ידי הנתבעים וכן בסכום של 300,000 ₪ בגין הלוואות ו/או ריביות שנאלצה לשלם עקב מימון שנאלצה לקבל לצורך ביצוןע העבודות, נוכח אי תשלום יתרת החוב עבור העבודות על ידי הנתבעים.
הנתבעים מנגד טוענים בכתב הגנתם ובתביעה שכנגד, כי הסכום ששולם מכסה את כל חובם עבור העבודות שבוצעו וכי על התובעת דוקא לשלם להם כספים, כמפורט להלן: הוצאות שכירות בסך של 74,873 ₪ וכן הוצאות דמי ניהול וארנונה בסך של 37,372 ₪, שנגרמו לנתבעים עקב התמשכות עבודות התובעת, 73,562 ₪ בגין סכומים ששלמו הנתבעים לבעלי מיקצוע אחרים עבור עבודות שהיה על התובעת לבצע, אובדן ימי עבודה של הנתבעים בסך 60,000 ₪, 250,750 ₪ בגין עלות תיקון הליקויים שנפלו בעבודות התובעת, 35,000 ₪ בגין עלות מגורים חלופיים בתקופת התיקונים וכן 50,000 ₪ בגין עגמת נפש ובסה"כ 581,557 ₪.
נוכח האמור לעיל, פשיטא כי יש לדחות את התביעה בראש נזק זה ולו בשל אי הוכחת ביצוע תשלומי הריבית הנטענים, אולם גם בשל אי הוכחת עצם נטילת ההלוואה משלא צורף בדל של ראיה בעיניין זה (אפילו לא את הסכם ההלוואה או כל אסמכתא אחרת כי נטלה התובעת הלוואה) , כך שלא מגיעים גם לא הפרישי הצמדה וריבית כדין.
4,000 ₪ הותרו לשיקול דעת בנושא הליקוי הכרוך בהתקנת צנרת מים של המערכת הסולרית בצמוד ללוח החשמל הראשי של הדירה וללא הפרדה ביניהם וזאת נוכח המחלוקת בין הצדדים ביחס לשאלה מתי הותקנו המתקנים הנ"ל ועל ידי מי. הטענה לקיומם של ליקויים הועלתה על ידי הנתבעים ועליהם הנטל להוכיח את כל הנידרש בעיניין זה. לא מצאתי בתצהירו של הנתבע היתייחסות למחלוקת העובדתית שהמומחה פרס כמפורט לעיל ואגב גם לא בסיכומיהם, כך שלא הורם הנטל להוכיח כי התובעת אחראית לליקויי הנ"ל. 2,400 ₪ הותיר המומחה לשיקול דעת בית המשפט ביחס לליקויי שעניינו פתחי גישוש שנורתו בתיקרת גבס ובקיר, כמפורט בסעיף 4.3 לחוות הדעת.
הנתבע מיפרט רשימה של בעלי מיקצוע וטוען כי 20,000 ₪ שולמו עבור עבודות צביעה וסיוד, 26,512 ₪ עבור עבודות תריסים וחלונות, 8,000 ₪ עבור פינוי פסולת וניקיון ו-18,250 ₪ עבור עבודות השלמה שונות, לרבות התקנת גופי תאורה, ברזים, איטום חלונות, סתימת חורים בקירות, טפול בנזילות והשחלת כבלי חשמל וחיבורם.
...
כן ישלמו הנתבעים לתובעת 80% מעלות חוות הדעת מטעם התובעת, בכפוף להמצאת חשבונית מס קבלה כדין וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום למומחה ועד התשלום בפועל.
כן ישלמו הנתבעים לתובעת 80% מהסכום ששילמו למומחה בית המשפט עבור חוות דעתו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום למומחה ועד התשלום בפועל.
בהינתן התוצאה, לפיה התביעה התקבלה חלקית, אולם על סכום מהותי ואילו התביעה שכנגד התקבלה על סכום זניח יחסית ביחס לסכומה, וכן בהתחשב במשך ההתדיינות, שלא הייתה קצרה וכן בהיקף ההליכים, שלא היה קטן וכן בהתחשב בהיקף המסמכים וראיות שהוגשו על ידי התובעת שהיה משמעותי, ישלמו הנתבעים לתובעת שכר טרחת עו"ד בסך של 75,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו